Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на уборку и вывоз снега образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
г. __________ «___»________ ____ г. ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании __________________________________, (Устава или положения, доверенности от «___»________ ____ г. N ____) с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Договор на оказание услуг по вывозу снега
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов _________, __________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ____________ (далее — Объекты), в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;
— уведомить Подрядчика о ______________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах.
1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.
1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.
1.4. Подрядчик ______________________ привлечь к исполнению своих (вправе/не вправе) обязательств других лиц (субподрядчиков).
Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.
1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.
1.7. Указанные в п. 1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены в Сторонами в следующих случаях:
1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах — Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.
1.7.2. _______________________________________________________________. (другие обстоятельства и порядок изменения сроков)
1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.1. На объекте 1.
Снег сгребается в валы. Из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов снег перемещается на места промежуточного размещения, находящиеся за пределами территории объекта. Места промежуточного размещения согласуются ___________________________________ с муниципальными (Заказчиком/Подрядчиком) органами власти.
2.2. На объекте 2.
Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.
2.3. На объекте 3.
Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее — ОДХ) Заказчика осуществляется в два этапа.
1 этап — уборка и выборочный вывоз снега:
— со стоянок и остановок транспорта;
— на пешеходных переходах;
— с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;
— в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.
2 этап — после завершения работ по первому этапу осуществляется сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.
При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинается уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.
2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.
2.5. Вывоз снега на «сухие» снегосвалки и роторная перекидка свежевыпавшего снега производятся только в случаях экстремальных погодных условий и после согласования ________________________________ с оперативным (Заказчиком/Подрядчиком) городским штабом. Участки роторной перекидки должны быть согласованы _________________________________________ с природоохранными организациями. (Заказчиком/Подрядчиком)
2.6. После вывоза снега производится зачистка лотков от снега и снежно-ледяных образований с последующим вывозом.
2.7. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с объектов на прилегающие территории и обочины, в дальнейшем должен быть перемещен на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты (снегосвалки).
2.8. Разделительные стенки, металлические барьерные ограждения и указатели на опорах должны очищаться не менее ___ раз в месяц, ___ цикла очистки в декаду.
Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.
5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.2 Договора.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (____) часов после приостановления оказания работ.
5.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Сумма такой неустойки устанавливается в размере _______________ от суммы _________.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере _______ от стоимости подлежащих выполнению работ.
6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.
на оказание услуг по вывозу отходов г. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: вывоз отходов, образующихся в процессе производства Заказчика с его объекта по адресу: .
2.1. Отходы, подлежащие вывозу, включают в себя:
- отходы потребления;
- строительные отходы;
- крупногабаритные отходы;
- смёт;
2.2. Отходы, не выделенные в п.2.1 настоящего договора, подлежат вывозу только после согласования с Исполнителем.
2.3. Не подлежат вывозу люминесцентные лампы, промасленная ветошь, аккумуляторы.
Договор на уборку и вывоз снега
4.1. В случае задержки выполнения работ по вине Исполнителя более чем на часов после поступления заявки, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере % суммы счета за данный объем работ за каждый день просрочки.
4.2. Заказчик обязуется производить загрузку бункера Исполнителя не менее одного раза в неделю.
4.3. В случае не соблюдения п.4.2, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю простой бункера в размере % стоимости вывоза бункера указанного в Приложении №1.
4.4. В случае задержки оплаты выполненных работ более дней с момента получением Заказчиком счета на оплату, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от суммы счета за каждый день просрочки.
4.5. В случае, если вывоз отходов осуществляется с использованием, а/м типа Зил-Бункеровоз и Бункеров принадлежащих Исполнителю, Заказчик несет ответственность в пользу Исполнителя за сохранность Бункера на объекте и в случае хищения бункера с объекта Заказчика возмещает Исполнителю стоимость бункера в соответствии со стоимостью, указанной в Приложении к Договору.
4.6. Заказчик обязуется принять все необходимые меры для предотвращения хищения бункеров, в том числе, обязуется контролировать момент взятия бункеров машинами Исполнителя, и делать отметку в акте или путевом листе (см. п.3.6).
4.7. Заказчик обязуется контролировать момент погрузки бункеров силами Исполнителя или своими силами и в случае погрузки и вывозе на полигон имущества необходимого Заказчику или третьим лицам Исполнитель не несет ответственность за данное имущество.
4.8. При погрузке бункеров силами Заказчика последний обязуется не допускать перегруз Бункеров и руководствоваться при погрузке указаниями водителя и ответственного лица Исполнителя. В случае перегруза Бункера Заказчик обязуется разгрузить его своими силами.
4.9. В случае задержки оплаты выполненных работ более чем на дня с момента получения счета на оплату Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ до момента оплаты.
5.1. Расценки на вывоз отходов устанавливаются Исполнителем, и указываются в Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.2. Счёт на оплату выставляется на основании Акта приёмки-сдачи работ. Оплата работ производится Заказчиком, согласно выставленным счетам на оплату в течении банковских дней с момента получения счета.
5.3. Все суммы, причитающиеся Исполнителю по настоящему договору должны уплачиваться переводом на банковский счет Исполнителя.
5.4. Расценки могут быть изменены в соответствии с изменениями цен на топливо, захоронение отходов, изменениями в законодательстве, инфляции, что оформляется дополнительным Приложением к Договору.
5.5. В случае изменения цен, Исполнитель направляет Заказчику:
- письменное уведомление об изменении цен с указанием даты, начиная с которой действуют новые расценки;
- Приложение к Договору с указанием новых расценок.
5.6. В случае если Заказчик не сообщил в письменной форме о несогласии с новыми расценками, до момента начала работ по новым расценкам, Исполнитель продолжает работу и выставляет счета за выполненные работы на основании новых цен.
5.7. В случае несогласия Заказчика с новыми расценками, до момента начала работ по новым расценкам стороны согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества.
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде , если стороны не придут к обоюдному согласию по предмету спора.
7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не будет нести никакой ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как:
- наводнение, пожар, землетрясения и другие стихийные бедствия;
- война или военные действия;
- акты или действия государственных органов;
- любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля СУБЪЕКТОВ и возникшие после заключения настоящего Договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияют на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обязательства, но не более календарных дней, после чего Договор, может быть, расторгнут без взаимных претензий между сторонами настоящего Договора.
8.1. Все взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем определяются в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2. Оказание услуг Заказчику не входящих в обязанности Исполнителя по условиям настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком отдельно и в соответствии с соглашением, в котором определяется стоимость и порядок оплаты за предоставляемые услуг.
8.3. Для оперативного разрешения всех возникающих вопросов по данному Договору и контроля за выполнением работ Заказчик назначает своего ответственного представителя по тел.: . Со стороны Исполнителя ответственным назначается диспетчер.
Организации (индивидуальные предприниматели), применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом обложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не вправе учитывать затраты на оплату услуг по уборке и вывозу снега в составе расходов при определении налоговой базы по единому налогу. Дело в том, что перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы налогоплательщиками на УСН с указанным объектом обложения, установлен пунктом 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. Расходы же на уборку снега и вывоз снега с территории организации (индивидуального предпринимателя) в вышеуказанный перечень не включены. Такие разъяснения приведены в письмах Минфина России от 22 октября 2010 г. № 03-11-06/2/163, от 19 октября 2010 г. № 03-11-06/2/157, от 24 сентября 2010 г. № 03-11-06/2/152.
Однако в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 3 февраля 2010 г. № А46-13159/2009 суд поддержал налогоплательщика, который включил затраты на уборку снега в расходы на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. Ведь, по мнению суда, эти затраты связаны с производственной деятельностью налогоплательщика и, следовательно, учитываются как материальные расходы на приобретение услуг производственного характера. Основание – подпункт 5 пункта 1 статьи 346.16, подпункт 6 пункта 1 статьи 254 кодекса. Причем тот факт, что предприниматель сдавал в аренду площадку, с территории которой убирали снег, не исключает производственного характера приобретенных услуг. Значит, налогоплательщики на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, вправе учесть затраты на уборку и вывоз снега со своей территории в материальных расходах. Но правомерность данной точки зрения придется отстаивать в суде.
Вы можете совершенно бесплатно скачать новейшие образцы договора на уборку и вывоз снега. В документах учтены все необходимые детали. Мы предлагаем ознакомиться с пятью договорами.
Внимательно изучите их все, сравните и решите, какой образец подойдет вам больше. Обсудите варианты с коллегами. Если некоторые нюансы останутся непонятны — в интернете работает безвозмездная юридическая консультация.
Чтобы просмотреть картинки, просто нажмите на первую мышкой и листайте вправо. Изображения сохраняются абсолютно бесплатно как на компьютер, так и на мобильные устройства.
г.Москва « __ » _______ 2017 г.
|
Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 017774191 от 18.04.2016, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение услуг по транспортировке (вывозу) снега из мест сбора по адресам указанным в заявке. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. |
Производить вывоз снега по регламенту выполнения: вывоз снега производится по требованию «Заказчика», но не позже, чем через один день с момента выставления требования. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2. |
В случае нарушения регламента работ по вине «Исполнителя», последним ликвидируются последствия в течение 24 часов с момента фиксации нарушения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3. |
Вести встречный контроль над выполнением регламента работ, своевременно принимать меры по выполнению своих договорных обязательств. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
«Заказчик» обязуется обеспечить установку контейнеров для сбора снега на специально оборудованных площадках. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. |
Обеспечить загрузку и хранение в обслуживаемых контейнерах только снега, не допускать загрузки жидкими пищевыми отходами, отходами повышенной опасности, а также переполнение контейнеров. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3. |
Содержать в чистоте площадки для установки контейнеров, обеспечить освещение и свободный доступ к ним. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1. |
«Заказчик» производит предоплату по безналичному расчету. Оплата производится не позднее 3-х календарных дней с момента получения счета от «Исполнителя». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2. |
Стоимость вывоза одного контейнера: Дополнительное время использования бункера оплачивается по согласованию «Сторон». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3. |
«Исполнитель» имеет право оставлять за собой действующий тариф и производить перерасчет стоимости оказанных услуг при изменении экономических условий и индексации цен с уведомлением об этом «Заказчика» за 5 дней до начала действия нового тарифа. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.4. |
Окончательный расчет за выполненный объем работ производится ежемесячно на основании одностороннего Акта выполненных работ.(форма Акта приведена в приложении №1). В случае если в течение 20 (двадцати) дней со дня передачи акта выполненных работах «Заказчик» в письменном виде не высказал своих возражений, то работы считаются принятыми, выполненными в полном объеме и надлежащим образом. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1. |
«Исполнитель», допустивший нарушения п. 2.2. настоящего договора выплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненной работы. Началом отсчета считается время получения телефонограммы от «Заказчика». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.2. |
За просрочку платежа за выполненные работы «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере годовой учетной ставки банковского процента ЦБ РФ, действующего на день исполнения денежного обязательства. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.3. В тексте соглашения следует указать перечень работ, которые должен выполнить исполнитель, а также размер вознаграждения за надлежащий результат. Договор на уборку и вывоз снега, составленный по всем правилам, содержит такие пункты:
Прежде чем заключить договор на вывоз снега, заказчик имеет право ознакомиться с тарифами на эту услугу. Если предприятие располагает несколькими зданиями, адрес каждого объекта, которому требуется уборка, следует указать в соглашении отдельно. Договор на вывоз и утилизацию снега заключается в двух экземплярах – по одному для заказчика и исполнителя. Неотъемлемой частью документа являются два приложения – график выполнения работ и акт сдачи-приемки. Скачать готовый договор на вывоз снега вы можете на этой странице. Чтобы подстроить образец документа «под себя», заполните опросный лист и внесите недостающие данные в гибкий шаблон. С этим шаблоном часто используют:
Популярные документы и процедуры:
Как правильно составить договор на уборку снега? Образцы
5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе. 6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Правовые отношения между заказчиком и исполнителем регулируются договором, согласно которому, исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по уборке прилегающей территории, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, установленном договором.
Обратите внимание => Код льготы 20200 по транспортному налогу Договор подряда на выполнение работ по уборке территории6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств. В случае невыполнения условий настоящего договора любая из «Сторон» вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую «Сторону», не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора с изложением оснований в письменной форме. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. Вы можете совершенно бесплатно скачать новейшие образцы договора на уборку и вывоз снега. В документах учтены все необходимые детали. Мы предлагаем ознакомиться с пятью договорами. Внимательно изучите их все, сравните и решите, какой образец подойдет вам больше. Обсудите варианты с коллегами. Если некоторые нюансы останутся непонятны — в интернете работает безвозмездная юридическая консультация. Чтобы просмотреть картинки, просто нажмите на первую мышкой и листайте вправо. Изображения сохраняются абсолютно бесплатно как на компьютер, так и на мобильные устройства. Заявка Ваша заявка успешно отправлена. Наши операторы свяжутся с вами в течение часа. На нашем сайте Вы можете cкачать образец договора на вывоз снега, осуществляемый как на разовой, так и на постоянной основе. Также Вы можете скопировать и заполнить договор на вывоз снега на этой странице. Договор на вывоз снега в формате Word Договор на уборку снега с крыш 2020 г.г.Москва « __ » _______ 2017 г.
Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1 статье указываются объекты, где должна производиться очистка от последствий снегопадов и действия по исполнению обязательств договора по вывозу снега.
Заказчик обязан обеспечить свободный доступ сотрудников и техники на территорию объекта. В случае невозможности выполнить условия сделки в связи с непредвиденными обстоятельствами, Заказчик по согласованию извещает Подрядчика о невозможности исполнения соглашения.
Договор выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами. В документе указывается возможность включения других лиц и организаций в качестве субподрядчиков. Ответственность за соблюдением обязательств лежит на генеральном Подрядчике, действующим на основании Договора.
Договор на погрузку и вывоз снега
В статье 2 описываются этапы проведения уборки снега по договору. График вывоза снежных масс и используемые снегоплавильные пункты указываются в Приложении. Скачайте шаблоны приложений на нашем сайте.
В статье 3 рассматриваются вопросы, связанные с ценой выполняемых работ и порядком их оплаты. Цены на то, чтобы вывезти снег, согласуются и указываются в Приложении к настоящему Договору, форму которого легко скачать на нашем сайте. При отсутствии авансовых платежей полная стоимость услуг подряда на вывозимый снег оплачивается после выполнения договоренностей. Ответственность за нарушения в порядке оплаты назначается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В договоре на разовое обслуживание Акт выполненных работ с приложение подтверждающих документов прилагается единожды. В долгосрочном договоре Акты подаются после завершения каждой недели или декады. При предоставлении мотивированного отказа подписания актов на уборку территории в письменной форме , подрядчик обязан исправить выявленные недостатки и провести доработку в соответствии с требованиями, указанными в п. статьи об ответственности сторон.
Пример заполнения бланка документа на заключение подряда по уборке территории можно посмотреть в подборке шаблонов. Образцы и шаблоны оформления различных документов облегчают процесс оформления официальных бумаг.
- Строительство дорог
- Дорожные работы
- Укладка асфальта
- Асфальтирование улиц
- Асфальтирование в Московской области
- Асфальтирование и благоустройство территории
- Асфальтирование площадок
- Ремонт дорог
- Ямочный ремонт асфальтового покрытия
- Резка асфальта
- Демонтаж асфальта
- Замена асфальта
- Строительство и ремонт дорог в СНТ
- Укладка асфальтовой крошки
- Асфальтирование Подольск
- Асфальтирование в Домодедово
- Асфальтирование в Одинцово
- Асфальтирование в Балашихе
- Асфальтирование в Химках
- Асфальтирование в Реутове
Важно Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: . 2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1.
В течение с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.
2.2.2. Внимание Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.2.3. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 1.
3 настоящего Договора. 2.2.4. В срок предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.
2.2.5.
По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема выполненной работы. 2.2.6.