Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

на ремонтно-строительные работыг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.1.2.

Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.1.3.

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью км расположен . 1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик.

Договор подряда на асфальтирование

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги «___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дороги в объеме __________________________________ по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2.

/ /ПечатьНомер извещения31705256702Уникальный номер закупкиНаименование закупкиВалюта процедурыRUBСпособ закупкиЗапрос предложенийДата публикации24.06.2021 14:07Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.08.07.202108.07.202130.06.202125.06.

202125.06.202125.06.

2021Наименование организатораОрганизаторЮридический адрес394007, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Спортивная Набережная, 4Почтовый адрес394026, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, проспект Труда, 91Контактный телефон7-473-2205416ФаксАдрес электронной контактного

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ, Строительных норм и правил «Автомобильные дороги», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1985 г.

N 133. Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Возможно Вас так же заинтересует:

Договор подряда на строительство дороги

Строительство дорог приравнивается к строительству зданий и сооружений II уровня ответственности, до 2007 года эта деятельность подлежала обязательному лицензированию, сейчас этого не требуется.

Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Планирование дорожной деятельности (строительство, ремонт, реконструкция дорог) осуществляется уполномоченными органами гос. власти Российской Федерации, органами гос. власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Для заключения договора подряда на строительство дороги заказчик должен в обязательном порядке иметь разрешение на строительство и реконструкцию дороги.

Строительство дороги по договору подряда может включать в себя множество видов работ:

• исследование, анализ местности;
• проектирование;
• изучение окружения объекта;
• геодезическая съемка;
• рытье дорожного корыта;
• строительство дорожного полотна;
• установка тротуарной плитки, бордюрного камня;
• подготовка документов для сдачи в соответствующие организации;
• ремонт дорог.

Соответствие построенных и реконструированных дорог требованиям строительных норм, правил, стандартов и других нормативных документов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актом приемки дороги. Акт приемки дороги выдается комиссией, назначаемой федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции, на основании результатов проведенных в установленном порядке контрольных осмотров, обследований и испытаний.

На нашем сайте вы можете скачать бланк договора подряда на строительство дороги вместе с сопутствующими документами:

• Акт о приеме выполненных работ;
• акт приема-передачи материалов;
• регламент проведения работ;
• справка о стоимость затрат и работ;
• календарный план;
• дополнительное соглашение;
• перечень материалов;
• перечень оборудования;
• протокол разногласий;
• протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

• Предмет подряда;
• Стороны подряда;
• Условия подряда;
• Форма подряда;
• Нормы права подряда;
• Учет подряда;
• Заключение подряда;
• Расторжение подряда;
• Приложения подряда;
• Документы подряда.

С этим шаблоном часто используют:

• Договор подряда
• Договор на строительство фундамента
• Договор на строительство коттеджа
• Договор подряда на строительство объекта
• Договор на строительство с частным лицом
• Договор на строительство водопровода

Популярные документы и процедуры:

• Акт сдачи приемки выполненных работ
• Увольнение по соглашению сторон (образец)
• Дополнительное соглашение
• Скачать бланк товарного чека
• Образец счета на оплату
• Образец докладной записки на сотрудника

«___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ после завершения работ по асфальтированию дороги.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости невыполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Начало работ: ______________________________;

3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по асфальтированию дороги осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

Типовой договор ямочный ремонт

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС ____________ (________________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс работ по укладке асфальтового покрытия дороги утверждены Сторонами в Смете к настоящему Договору.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ________________________________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.2.1.

Начало работ: ______________________________; 3.2.2.

Окончание работ: ___________________________. 3.3. Приемка работ по асфальтированию дороги осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных, а также исполнительную документацию.

Договор подряда 90,36.pdfИзвещение.pdfнмцк.pdf

Договор ремонта дорог СНТ

«___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ после завершения работ по асфальтированию дороги.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Начало работ: ______________________________;

3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по асфальтированию дороги осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

Выполнение работ по асфальтированию дороги

«Позиция 1»

«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог общего пользования «

Кол-во: 1

Договор подряда – это гражданско-правовое соглашение, по которому подрядчик обязуется выполнить конкретную работу, определенную заказчиком, и своевременно сдать ее. Заказчик обязан принять и оплатить результаты исполненной подрядчиком работы.

Правовой базой данного документа служит пункт 1, статьи 740 Гражданского Кодекса, а также ряд законов и подзаконных актов.

Договор строительного подряда – одно из самых популярных и универсальных соглашений: он одновременно представляет собой консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий документ.

Контрагенты сделки – это заказчик, поручающий строительной бригаде выполнение данного вида работ, и подрядчик, взявший на себя обязательства эту работу выполнить. Сторонами договора подряда могут выступать:

— физические лица,

— юридические лица,

— ИП.

В рамках существующего законодательства в качестве подрядчиков могут выступить несколько лиц, называемых соисполнителями.

Если предмет договора о подряде представляет собой неделимый объект, оба подрядчика будут нести солидарную ответственность перед заказчиком за исполнение работ. В противном случае, каждый из подрядчиков несет ответственность перед заказчиком только согласно определенной в договоре доли.

Документ соглашения по строительному подряду заключается на:

1) строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта;

2) выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение строительных работ

г.

«» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1.1.1. Стороны – Заказчик и Подрядчик.

1.1.2. Объект – помещение Заказчика.

1.1.3. Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор» – настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.

1.1.4. Строительная площадка – территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу: .

1.1.5. Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).

1.1.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору – документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

• при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
• при изменении характера, качества или вида указанной работы;
• при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.

4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.

4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.

5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

[место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка].

1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.

1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.

1.5. В комплекс работ по укладке асфальтового покрытия входит:

— подготовка проекта в соответствии с техническим заданием;

— проведение подготовительных работ (расчистка дорожной полосы, вывоз отходов расчистки, закрепление границ земельного участка, осушение грунта и др.);

— формирование подстилающего слоя (устройство слоев оснований и прослоек, фиксирование слоев битумом);

— обустройство дренажной системы, ливневой канализации, бордюров, установка люков;

— асфальтировка горячей асфальтобетонной смесью;

— уплотнительные работы с применением специализированной техники.

2. Объем и срок выполнения работ

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

2.3. Работы должны быть завершены в срок до [число, месяц, год].

Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП).

3. Стоимость работ и условия расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.

3.3. Стоимость работ является твердой.

3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.

3.5. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.

3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.

4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.

4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.

4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.

Договор подряда на работы по укладке асфальта

Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок построить объекты ________________________________________ в соответствии с условиями настоящего договора и проектно-сметной документацией разработанной _____________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в соответствии с условиями договора.

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по строительству объекта в текущих ценах устанавливается ориентировочно и составляет ____________ тысяч рублей, в том числе НДС 18% — ____________ тысяч рублей.

2.2. Фактическая стоимость работ в текущих ценах определяется на основе проектно-сметной документации, разработанной _________________________________ с применением индекса на СМР к ценам 2001г. без НДС на начало строительства ______ с ежеквартальной поправкой на индекс потребительских цен Госкомстата РФ.

Прочие затраты Подрядчика определяются, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору и сметной документацией разработанной ________________________________.

2.3. В стоимость работ по договору не входит стоимость оборудования, поставляемого Заказчиком. Стоимость приобретения оборудования поставки Подрядчика предварительно согласовывается с Заказчиком.

2.4. В случаях, когда Заказчиком будут выдаваться распоряжения об изменении и дополнении работ, вызывающие увеличение либо уменьшение стоимости или сроков строительства, Подрядчик представляет расчеты и предложения об изменении договора и продолжительности строительства. Указанные выше работы должны выполняться только при наличии письменного указания Заказчика, выданным уполномоченным его представителем. Никакие изменения и дополнения работ не могут выполняться Подрядчиком без письменного указания Заказчика и заключения соответствующего дополнительного соглашения. В случае, если Подрядчик на свой риск выполнит дополнительные работы или допустит несогласованные изменения, то затраты по их выполнению целиком относятся на Подрядчика.

Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) указаны в Графике производства работ (Приложение № 1 к настоящему договору). После выдачи Подрядчику полного комплекта проектно-сметной документации в соответствии с п.6.1. настоящего договора в течение 15 дней График производства работ может быть скорректирован и утвержден обеими сторонами.

Сроки выполнения и окончания работ, выполняемых Подрядчиком, могут быть изменены только в случаях:

Задержки Заказчиком выплаты аванса, предоставления полного комплекта проектно-сметной документации, оборудования и материалов поставки Заказчика, передачи стройплощадки, которые могут повлиять на продолжительность строительства.

При возникновении обстоятельства непреодолимой силы в соответствии со статьёй 13 настоящего договора.

Изменение сроков выполнения работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору

4.1. Платежи за выполненные работы производятся Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выставления счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика, после предоставления Подрядчиком следующих документов:

• Оригинала счет — фактуры;
• Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами (КС-2);
• Справок о стоимости выполненных работ, подписанных сторонами (КС-3);
• Исполнительной документации на закрываемый объем работ.

4.2. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, подтвержденные указанными выше документами с учетом ранее оплаченного аванса в размере определенном Графиком получения и погашения аванса (Приложение № 4 к договору).

4.3. Акты сдачи- приемки выполненных работ (КС-2), Справки стоимости выполненных работ (КС-3) предоставляются Подрядчиком Заказчику в 4-х экземплярах вместе со счетом- фактурой не позднее 25 числа месяца, в котором выполнялись работы.

4.4. Заказчик вправе произвести авансирование, учитывая сезонность доставки, в размере 30% стоимости материалов. Выделение аванса производится в соответствии с Графиком получения и погашения аванса. Для получения аванса Подрядчик предоставит Заказчику расчет — обоснование (Приложение №5).

4.5. Перечисление аванса производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета. Погашение аванса производится при оплате выполненных работ в соответствии с Графиком получения и погашения аванса (Приложение № 4 к договору)

4.6. По первому требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить ему финансовый отчет об использовании аванса. В случае установления Заказчиком нецелевого использования аванса Подрядчиком, последний обязан в пятидневный срок вернуть сумму аванса Заказчику и уплатить Заказчику проценты за пользование денежными средствами Заказчика, в размере, определяемом в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса РФ. Начисление процентов в этом случае производится с момента получения Подрядчиком аванса.

4.7. Общая сумма платежей до подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта не должна превышать 95% от цены договора, указанной в п.2.1.

4.8. Окончательный расчет (выплата оставшихся 5 % договорной цены) с Подрядчиком Заказчик осуществляет в течение 30 дней после подписания Акта приемочной комиссии и устранения выявленных в процессе приемки дефектов и недоделок.

4.9. Все налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

5.1. Подрядчик поставляет на условиях франко-строительная площадка материалы, оборудование, механизмы и другие грузы, необходимые для выполнения работ на объекте, кроме материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Заказчика. Разгрузка и складирование и охрана грузов являются обязанностью Подрядчика, учтены в договорной цене и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

5.2. Подрядчик оплачивает дорожные и транспортные сборы, расходы, связанные с оформлением необходимой документации и выпуском грузов после неправильной засылки товара, включая расходы по переупаковке груза, перемаркировке, с целью приведения его в транспортабельное состояние, а также транспортно-экспедиционные расходы, связанные с поставкой материалов, техники на строительную площадку и вывозом их после завершения строительства в место, согласованное сторонами. Условие настоящего пункта распространяются на транспортировку материалов, конструкций и оборудования относящихся к поставке Подрядчика в соответствии с Разделительной ведомостью поставки (Приложение № 3 к настоящему договору). Данные затраты учтены в стоимости работ по договору, указанной в п.2.1 и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

5.3. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза на весь период транспортировки груза до строительной площадки.

5.4. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение предусмотренных п.1.1. настоящего договора, работ строительными материалами изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим оборудованием) в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке указанным в Приложении № 3 (Разделительная ведомость поставки);

5.5. Подрядчик обязан принять принадлежащие Заказчику на праве собственности материалы (давальческие материалы), необходимые для выполнения работ и подписать Акт их приемки-передачи.

5.6. До передачи Подрядчику по акту Заказчик за свой счет осуществляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, их выгрузку складирование и охрану. После подписания акта приема-передачи материалов и оборудования поставки Заказчика, риск случайной гибели (утраты) или повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.

5.7. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика «давальческие материалы» исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование «давальческих материалов», переданных Заказчиком Подрядчику ежемесячно отражается в формах № КС-2, КС-3, М-29, Актах на списание давальческих материалов. Возврат сметной стоимости давальческих материалов Заказчика осуществляется перед начислением налога на добавленную стоимость, стоимость оборудования с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов вычитается комплексной ценой до начисления всех затрат.

5.8. Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованные в производстве «давальческие материалы» Заказчика по акту приемки-передачи, либо с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости оставшихся у Подрядчика неиспользованных материалов и оборудования. Возмещение денежных средств в размере стоимости указанных материалов производится путем зачета встречных однородных требований при расчетах между сторонами в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

5.9. Подрядчик обязуется в момент приемки оборудования и материалов поставки Заказчика на строительной площадке проверить внешнее состояние и незамедлительно уведомить Заказчика о любом случае несоответствия. В случае обнаружения несоответствия материалов и оборудования, представленных Заказчиком в соответствии с Разделительной ведомостью поставки материалов и оборудования, спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям, Подрядчик обязан незамедлительно известить об этом Заказчика и согласовать с последним срок, в течение которого Заказчик должен произвести их замену.

5.10. Подрядчик утрачивает свое право привлечь Заказчика к ответственности за несоответствие оборудования и материалов, если Подрядчик не уведомляет Заказчика и не сообщает сведения, касающиеся несоответствий, в пределах разумного периода времени после того, как можно с разумным основанием ожидать, что Подрядчик их обнаружил, и не позднее 14 дней после того, как оборудование и материалы были поставлены Заказчиком.

5.11. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Договор подряда на выполнение строительных работ: скачать образец 2021 г.

на ремонтно-строительные работыг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.1.2.

Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.1.3.

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью км расположен . 1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик.

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги «___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дороги в объеме __________________________________ по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2.

3.1. Подрядчик обязуется:3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.3.1.2.

Проводить работы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм.3.1.3.

В течении трех рабочих дней со дня получения письменного запроса давать Заказчику письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения.3.1.4.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы в случае: непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе проведения работ; отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ.3.1.5. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ.

Договор подряда на строительство автодороги

Сегодня в товариществах возникают две основные проблемы.

• На дорогах появились глубокие выбоины и ямы, покрытие дороги износилось или его вовсе нет. В таком случае возникает необходимость ремонта.
• Ширина дорог в СНТ не соответствует нормам пожарной безопасности, поэтому требуется модернизация и расширение проезжей части, радиуса разворотов.

Вне зависимости от задач, председатель не имеет права принимать самостоятельного решения о проведении ремонтных работ. Этот вопрос обязательно должен выноситься на общее собрание и обсуждаться совместно с членами СНТ.

Садоводам нужно не только дать свое согласие, но и утвердить смету, выбрать уполномоченное лицо, которое будет отвечать за составление договора с подрядчиком и контроль выполнения работ.

Приступая к ремонту дорог, нельзя забывать о требованиях пожарной безопасности, которые важно соблюдать в садоводческих товариществах:

• от территории СНТ должен быть проложен подъездной путь, объединяющий товарищество с дорогой общего пользования;
• если садоводческое объединение не превышает 50 участков, достаточно оборудовать один въезд шириной не менее 2,5 метров;
• если на территории СНТ располагаются более 50 участков, въездов должно быть уже как минимум два или больше;
• ширина автомобильной дороги между участками на улицах — не менее 7 метров, в проездах — не менее 3,5 метров;
• расстояние от забора прилегающих участков до дороги — от 3,5 метров;
• минимальный радиус поворота — 6,5 метров, радиус закругления проезжей части — 6,0 метров;
• также в проездах необходимо оборудовать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров;
• в тупиковых проездах минимальный размер разворотной площадки — 12×12 метров.

Если эти нормы в товариществе не соблюдены, дороги придется модернизировать и расширять.

При расширении дороги в товариществе придется «отнимать» часть земли от участков, расположенных вдоль проезжей части. Понятно, что перспектива отдать свою личную собственность под земли общего пользования не радует садоводов. Поэтому председателю бывает сложно утвердить модернизацию дорог на общем собрании: дачники, имеющие наделы рядом с дорогой, голосуют против.

Без согласия всех членов СНТ председатель не может приступить к ремонту. Но если оставлять все как есть, то дороги в товариществе по-прежнему не будут соответствовать пожарным нормам.

Задача председателя в такой ситуации — максимально подробно разъяснить дачникам, зачем нужно расширение проезжей части, и постараться убедить всех садоводов в том, что это действительно необходимая мера.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5.

Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией.

7.

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

7.3.

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги

г. _____________

«___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

7.1.

Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

5.

В настоящем Договоре используются следующие понятия и определения:. Заказчик — , созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее настоящий Договор в соответствии с предоставленными ему правами.

Стороны — Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше, вступившие в правовые отношения по поводу исполнения Договора, берущие на себя обязательства и отвечающие по ним в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

Договор — настоящий документ с Приложениями, подписанный Сторонами, а также все изменения и дополнительные соглашения, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ, которые также являются его неотъемлемой частью. Договор определяет взаимные права, обязанности и ответственность Сторон. Уполномоченные представители Сторон — лица, назначаемые Заказчиком и Подрядчиком на период исполнения обязательств по настоящему Договору для контроля и координации Работ, а также для оперативного решения организационных, технических и производственных вопросов в пределах своих полномочий.

Москва, пересечение Пятницкого шоссе и ул. Проектно-сметная документация — комплект документов, разработанный для проведения строительных работ. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиП.

Скрытые работы — работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций. Акт сдачи-приемки работ — документ, подписанный Сторонами после приемки выполненных Работ, удостоверяющий завершение Работ по настоящему Договору и переход рисков повреждения гибели результатов Работ.

Рекламационный акт — документ, составленный представителем технического надзора Заказчика в процессе проведения Работ или по результатам приемки Работ и содержащий перечень недостатков, обнаруженных Заказчиком в процессе проведения Работ или во время сдачи-приемки Работ с указанием даты их устранения. Гарантийный срок — период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранять допущенные по его вине недостатки за свой счет.

Гарантия качества результата Работы распространяется на все составляющие результаты работы. Гарантийный срок начинается с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.

Уведомление — надлежаще оформленное письменное сообщение Заказчика, Подрядчика или их Уполномоченных представителей, направленное по почте заказным письмом, по факсу, по электронной почте, врученное лично курьером. Оборудование — оборудование, которое необходимо для нормального функционирования Объекта в соответствии с Проектной документацией.

Также все виды машин, оборудования, аппаратов, временных и мобильных источников тепла и электроэнергии, приборов, устройств, эксплуатационных и вспомогательных материалов, необходимых для выполнения работ, но не входящих в состав таковых. Сертификат качества — документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие материалов изделий, оборудования, конструкций стандартам и техническим условиям, выдаваемый в России или признаваемый Россией.

Определения, приведенные выше в единственном числе, также употребляются и во множественном числе, где это требуется по контексту настоящего Договора. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению собственными силами, а также силами привлеченных за счет собственных средств организаций, следующих работ далее — Работы : Устройство дорожных покрытий на Объекте Заказчика на условиях, установленных настоящим Договором.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с действующими нормами и правилами, в объеме, согласно согласованным сметам, прилагаемым к настоящему Договору. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик имеет право в случае необходимости поставить материалы Подрядчику в качестве давальческого сырья. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком поэтапно.

Календарные сроки выполнения Работ на Объектах Заказчика определяются Сторонами в согласованных сметах. Сроки окончания Работ, указанные в сметах, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков окончания Работ по объектам. В случае выявления в ходе выполнения работ по настоящему Договору дополнительных работ, не учтенных в согласованной Смете, Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объемы дополнительных работ, их стоимость и срок выполнения.

Работы выполняются в соответствии с утвержденными Сторонами сметами, которые являются приложениями к настоящему Договору и неотъемлемыми его частями. Общая цена Договора определяется как сумма утвержденных Сторонами смет и указанны�� в Актах выполненных работ цен.

Описание Договор на асфальтирование территории образец Договор на асфальтирование территории образец Под договором необходимо понимать юридическое соглашение, которое упорядочивает взаимоотношения двух или нескольких участников в рамках законодательства. В каждом соглашении развернуто расписываются все обязанности и полномочия людей или юридических предприятий, подписавших такой контракт. Обычно этот документ включает в себя юридическую информацию, которая удовлетворяет обе стороны. В противном случае документ подвергается прекращению или же внесению корректировок.

Договор подряда на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с асфальтированием прилегающей территории Стоимость Работ по Договору согласно локальной смете (Приложение №____), .. Образцы договоров.

Укладка асфальта. Асфальтирование и ремонт дорог. Цены на асфальтировку и укладку асфальта. Наша компания ведет свою деятельность с 1. За это время мы выполнили большое количество заказов, связанных с асфальтированием и ремонтом городских дорог, площадок и тротуаров. Договор подряда. Образцы договоров подряда. В разделе собраны образцы договоров подряда на оказание различных работ и услуг, которые вы можете взять за основу при составлении своего собственного договора подряда.

Представленный текст является образцом договора подряда на строительство дороги. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc:. Договор подряда на строительство дороги — это письменное соглашение, по условиям которого одна сторона, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполнить по заказу другой стороны, именуемой заказчиком, определенную работу по строительству дороги и сдать ее результат; заказчик же, в свою очередь, обязуется принять результат работы и соответствующим образом оплатить ее. В роли заказчика по договору подряда на строительство дороги могут выступать любые субъекты гражданском права, подрядчиками же могут быть юридические лица либо индивидуальные предприниматели, которые являются членами СРО.

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок, выполнить работы, указанные в п. В случаях, оговоренных в п.

Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги далее — объект и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену. Указанный в п. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ форма КС

В настоящем Договоре используются следующие понятия и определения:. Заказчик — , созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее настоящий Договор в соответствии с предоставленными ему правами. Стороны — Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше, вступившие в правовые отношения по поводу исполнения Договора, берущие на себя обязательства и отвечающие по ним в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и положениями настоящего Договора. Договор — настоящий документ с Приложениями, подписанный Сторонами, а также все изменения и дополнительные соглашения, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ, которые также являются его неотъемлемой частью. Договор определяет взаимные права, обязанности и ответственность Сторон.

[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего.

Договор подряда. Предмет договора. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги далее — объект и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

Форма сзв 1 1 естественно r n Теги: образец договора на асфальтирование, Образец договора. Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги Образцы и формы договоров. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории. Своевременно устранять.

При наличии заводского дефекта прибор можно возвратить в течение 2 недель с момента. Во второй части документа следует зафиксировать то, что все услуги предоставлены в надлежащем качестве, в установленный срок и в полном объеме.

Кроме указанных лиц, ими могут оказаться и родители наследодателя и другие дети (например, от другого брака) и иждивенцы, жившие с наследодателем, и пр.

Каковы случаи, когда такой возврат производится по умолчанию. Сделать множество красивых фотографий, и выложить все это в группу в контакте. Сделать с него копию, заверить ее нотариально.

Желание перейти на квартальную отчетность они должны донести до контролирующих органов путем подачи заявления о выборе квартального налогового периода вместе с Декларацией за последний налоговый период календарного года. Для компаний это является своего рода страховкой, ведь специфика онлайн-кредитования не предполагает досконального изучения кредитной истории соискателя и тщательной оценки его платежеспособности.

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
В рассматриваемой ситуации генеральный подрядчик вправе заявить требования о взыскании с субподрядчика убытков, вызванных ненадлежащим исполнением договорных обязательств.

Обоснование позиции:
Согласно п. 2 ст. 706 ГК РФ подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение обязанности подрядчика выполнить предусмотренную договором подряда работу лично, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. По смыслу указанной нормы привлечение субподрядчика в нарушение условий договора подряда может повлечь для подрядчика гражданско-правовую ответственность в виде взыскания убытков, однако само по себе не является основанием для признания договора субподряда недействительным. Отношения между генеральным подрядчиком и субподрядчиком носят самостоятельный характер и не зависят от отношений с заказчиком.
На практике возмещение понесенных подрядчиком убытков в соответствии с п. 2 ст. 706 ГК РФ часто реализуется путем предъявления к субподрядчику иска, предметом которого являются требования о возмещении понесенных убытков в порядке регресса (ст. 1081 ГК РФ). Полагаем, что такие требования не имеют правового обоснования. Основанием возникновения права регрессного требования является причиненный иным лицом вред. Обязательства вследствие причинения вреда являются внедоговорными (деликтными), их субъекты не состоят в договорных отношениях. Таким образом, обязанность по возмещению вреда не связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Ненадлежащее исполнение гражданско-правовых договоров в качестве основания для возникновения права предъявления регрессных требований ст. 1081 ГК РФ не предусмотрено (смотрите постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018 N 09АП-35776/18, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 N 09АП-35765/18, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2018 N 08АП-3015/18, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.05.2015 N Ф04-19295/15).
Вместе с тем ничто не препятствует генеральному подрядчику заявить требования, связанные с ненадлежащим исполнением субподрядчиком договорных обязательств. В этом случае правоотношения сторон будут регулироваться ст.ст. 15, 393 ГК РФ. В соответствии со ст.ст. 15, 393 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если докажет факт нарушения обязательства контрагентом (его неправомерные действия или бездействие), их размер, а также причинную связь между правонарушением и убытками.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
— Энциклопедия решений. Субподряд;
— Энциклопедия судебной практики. Подряд. Генеральный подрядчик и субподрядчик (Ст. 706 ГК).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иванов Александр

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем

14 сентября 2018 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Похожие записи:

• Доверенность на заместителя директора с правом подписи кадровых документов
• Пенсия в Америке с какого возраста размер
• Развод через суд без детей в одностороннем порядке госпошлина