Договор поставки комплектующих образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор поставки комплектующих образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Вот типовая форма договора поставки — пустой шаблон:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ г.______________ «___»____________20__ г. ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора. 1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Вне зависимости от объема закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счета. 2. Сроки и порядок поставки 2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами. 2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счете. 2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной). 2.4. Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров. 3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар. 3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке. 3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной. 3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.) 4. Цена товара и порядок расчетов 4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счетом. 4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами в российских рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров). 4.3. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указываются дата, номер счета. 4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4.5. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньше той, которую он заранее перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчетный счет Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю. 4.6. По соглашению сторон возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчетный счет поставщика не позднее чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю. 4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счете на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок. 4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем. 5. Права и обязанности поставщика 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором. Договор поставки комплектующих образец бланк Контракт — это письменное соглашение участников сделки. Поставщик и заказчик утверждают существенные и несущественные условия, утверждают цену, сроки и порядок приемки. Вот инструкция, как правильно составить договор поставки товара между продавцом и покупателем: Предварительно согласовать все условия. Составить письменное соглашение. Прописать преамбулу — вводную часть. В ней указать поставщика, заказчика, их должностных лиц и основания, по которым они принимают решение (устав, приказ, доверенность). Перечислить права, обязанности и требования сторон друг к другу. Обязательно оговорить предмет соглашения, сроки реализации, порядок сдачи-приемки и оплаты, ответственность сторон, прекращение действия соглашения и досудебное урегулирование спорных вопросов. Привести реквизиты участников, поставить подписи и печати. В этом пункте стороны ссылаются на нормативы или конкретные ГОСТы. Здесь же прописывается гарантия и условия замены некачественной и дефективной продукции. Если есть необходимость, согласовывают упаковку, тару и маркировку. Условия о порядке поставки и приемке В любом соглашении необходимо утвердить порядок поставки по договору поставки продукции — ее сроки и периодичность. Доставку выполняют единовременно или партиями. Если товар поставят в несколько партий, надлежит составить график. Если графика и сроков нет, то доставку осуществляют каждый месяц ровными партиями. Заказчик принимает продукцию, проверяет целостность упаковки и ее содержимое. После приемки участники сделки подписывают товарную накладную или акт. Допускается прописать в соглашении особый порядок приемки продукции, например, для опасных грузов или для отдельных продтоваров, с ограниченным сроком годности. Задача покупателя — принять и оплатить продукцию. Сроки и порядок взаиморасчетов прописывают в соответствующем пункте. В основном, это безналичная оплата на основании выставленного счета, товарной накладной и иных документов. ВАЖНО! Если порядок взаиморасчетов не определен в соглашении, то основанием для перевода денег являются платежные поручения (ст. 516 ГК РФ). Инструкция: составляем договор поставки Договор купли-продажи товара: образец Возвратная накладная Договор комиссии на реализацию товара Договор поставки оборудования Штрафы за нарушения по онлайн-кассам в 2021 году Работа с маркетплейсами: как выбрать площадку и с чего начать продажи Обязательные реквизиты чеков ККТ и БСО в 2021 году Ozon или Wildberries: где выгоднее торговать? Сравниваем маркетплейсы Вопросы и ответы про маркировку товаров Кто может быть самозанятым в 2021 году Кому нужно ставить кассовый аппарат? Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным. Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки. Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов. Относительно договора поставки основными условиями являются следующие: Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18). Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. В договор поставки товара образца 2020 — 2021 годов, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части: 1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений: наименование; местонахождение; информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия). 2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным. Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции. Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет. 3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить. 4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар. 5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати. Договор с поставщиком. Примеры опасных и нормальных Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в сети масса. Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара. Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо: 1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты. Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать. 2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров. 3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай. Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте. Источники: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 Гражданский кодекс РФ Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении: фундаментов; опорных конструкций; помещений, тоннелей и каналов и т.д. Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать: соответствие оборудования проектам; комплектность узлов и агрегатов; технические характеристики оборудования и его готовность к установке; наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости). Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке. Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему. По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях. После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают: наименования и номера оборудования, его количество и функционал; технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах; информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых. Поставщик, у которого имеется нужный для Покупателя товар, обязуется организовать его поставку в оговоренные обеими сторонами сроки. Покупатель гарантированно выплачивает всю стоимость товаров, которые он приобретает в свою собственность. К договору обязательно прилагается составленная спецификация, в которой указывается: полный перечень всех товаров; количество офисной техники; общая стоимость; принадлежности. Организацией доставки занимается Продавец, соблюдая при этом условия и сроки. Вся заказанная офисная техника должна быть запакована в тару, которая обеспечит сохранность каждого отдельного товара на период поставки, погрузки и разгрузки. При этом тара не является возвратной, а ее стоимость включена в общую стоимость всей партии товара. При возникновении недоразумений, споров и конфликтных ситуаций переговоры ведутся ответственными сторонами обеих сторон. При невозможности обоюдного решения, дело направляется в суд. «ЭФИР» Врио Генерального директора _______________ «___»______________20____г.

Договор поставки товара: бесплатно скачать образец на 2021 год

Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства

компьютеров, оргтехники и комплектующих г. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Образец типового договора поставки товаров

3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору – в течение календарных дней от даты подписания настоящего Договора Сторонами. Поставщик обязан в течение календарных дней до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

3.2. Поставщик поставляет Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами, в срок и по ценам, установленным настоящим Договором.

3.3. Товар отгружается со склада Поставщика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: .

3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора.

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.8. Объем переданного Товара не должен превышать общий объем Товара, утвержденный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.1. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком.

4.2. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность при транспортировке и хранении.

4.3. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ).

4.4. С Товаром Поставщик направляет Заказчику:

• товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 соответствующую действующему законодательству РФ, подписанную и скрепленную печатью Поставщика, в количестве двух экземпляров;
• счет-фактуру унифицированной формы соответствующую действующему законодательству РФ в количестве одного экземпляра;
• документы на Товар (декларация о соответствии оформленная в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г. и Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009г. или сертификаты качества, соответствия и безопасности, а также лицензионные договоры, инструкции по эксплуатации и т.п.).
• Акт сдачи-приема Товара в количестве двух экземпляров, который предоставляется Поставщиком Заказчику после передачи всего объема Товара, предусмотренного настоящим Договором.

В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Заказчик в течение рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приема Товара обязан направить Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ.

4.6. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие наименования, количества и/или ассортимента Товара, расписывается в накладной и прилагает к отгрузочным документам доверенность на получение Товара. Товар принимается по факту (коробки, количество, ассортимент).

4.7. Претензии по качеству поставленного Товара предъявляются в течение гарантийного срока, установленного производителем. В случае обнаружения некачественного Товара в течение гарантийного срока, Заказчик обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках путем предоставления акта (претензии) по качеству. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению:

• потребовать замены некомплектных Товаров или Товаров ненадлежащего качества на комплектные или качественные Товары, соответствующие настоящему Договору;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать доукомплектования Товаров, либо безвозмездного устранения недостатков в установленный Сторонами срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Заказчику.

4.9. Факт приема-передачи Товара подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 без претензий.

4.10. Претензии в связи с недопоставкой Товара могут предъявляться Поставщику на месте передачи Товара путем составления соответствующего Акта несоответствия, либо путем направления Поставщику претензии в течение рабочих дней с даты доставки Товара.

4.11. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан допоставить Товар в полном объеме в течение суток.

4.12. Поставщик должен рассмотреть претензию Заказчика в течение рабочих дней с момента ее получения и либо удовлетворить требования Заказчика, либо направить письменный мотивированный отказ.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить стоимость Товара, поставленный Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры и товарной накладной, в порядке и сроки установленные в разделе 2 настоящего Договора.

5.1.2. Проверить количество, качество и ассортимент принятого Товара и о выявленных недостатках уведомить Поставщика в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

5.1.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора с участием Поставщика и при отсутствии претензий подписать Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и Акт сдачи-приема Товара.

5.1.4. В случае отказа от принятия поставленного Товара обеспечить его сохранность (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. При этом Поставщик обязан забрать такой Товар в течение календарных дней с даты получения уведомления.

5.1.5. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в приемке Товара.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.4.4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.2.5. Требовать при недопоставке передачи недостающего Товара или принять по факту.

5.2.6. При передаче Товара отказаться от принятия или оплаты Товара, не соответствующего требованиям, указанным в настоящем Договоре.

5.2.7. В случае возникновения претензий направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.2. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям и требованиям настоящего Договора.

5.3.3. Представить по письменному запросу Заказчика в течение рабочих дней информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.3.4. Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара.

5.3.5. Предоставить Заказчику в порядке установленном в п.13.4 сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия.

5.3.6. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.3.7. Выполнить установку с первичным включением оборудования (для выполнения требований гарантийных обязательств).

5.3.8. Устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества и/или ассортимента в течение дней с даты получения от Заказчика претензии.

5.3.9. Осуществить доставку Товара Заказчику и все виды погрузо-разгрузочных работ, в том числе подъем Товара до нужного этажа, включая работы с применением грузоподъемных средств.

5.3.10. Вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение (п.5.1.4 настоящего Договора), или распорядиться им в течение календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

5.3.11. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в контроле за осуществлением передачи Товара Заказчику.

5.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора в письменной форме.

5.3.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

5.4.2. Требовать оплаты поставленного Товара.

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует действующим в РФ нормативным документам на момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц (залог, арест и т.п.).

6.3. Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет месяцев, на комплектующие месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом (п.4.7 настоящего Договора). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы на проведение экспертизы.

6.6. Устранение недостатков и/или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае отказа Поставщика от исправления выявленных недостатков и/или замены Товара, Заказчик вправе поручить исправление недостатков и/или замену Товара третьим лицам (организациям) с отнесением расходов на счет Поставщика.

Договор на монтаж оборудования (образец)

№ п/п	Наименование товара	Вес упаковки, кг	Цена с НДС, руб.
1.
2.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЕМ:

ПОСТАВЩИК

_____________________ (_______________________)

м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ

________________________(___________________)

м.п.

Скачать образец в word

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно по номеру: +79255467550

Смотреть Отзывы о работе Юридической компании «Миралс»

Поставка это сделка для организаций и предпринимателей. Если участником сделки будет обычный гражданин, допустим, в роли покупателя, то это уже другие отношения — купля-продажа или розничная продажа.

Договорные отношения строятся на интересе к товару. Ради него ведутся переговоры, достигаются взаимные согласия. А под товаром подразумевается всё, представляющее хоть какую-то ценность. Однако нельзя признать оборотной товарно-материальной ценностью следующие объекты:

• предметы, запрещенные гражданским оборотом (оружие, наркотики, вещи, полученные преступным путем, подобное);
• недвижимость (оборот этих объектов, регулируется спецсделками);
• интеллектуальная собственность (товарный знак, промышленный образец, произведения научной, литературной, творческой деятельности и т.п.), для продажи прав на неё требуются особые договоры;
• нематериальные блага (доброе имя, деловая репутация и др.);
• права на материальные взыскания и прочие притязания;
• вещи, на которые у поставщика нет законного права или которые принадлежат неограниченному кругу лиц (предположим, воздух).

Остальные положения договора в большей степени строятся по усмотрению сторон, исходя из экономических предпочтения, их деловой репутации, конкретных обстоятельств, наличия рисков.

Здесь не идет речь о разнообразии товарно-материальных ценностей. Во внимание принимается сочетание особенностей (особый комплекс условий, прав, обязанностей), характерный для отдельных отношений:

• контракты по закупке продукции для гос/муниципальных нужд;
• международные контракты;
• соглашение о контрактации (закупка сельхозпродукции на будущее время);
• смешанные контракты (например, закупка оборудования с монтажом);
• трехсторонние сделки с элементами закупки товара, к примеру, лизинг;
• бартерные отношения (взаимопоставка);
• другие виды.

Договор № 3
поставки товара

Воронежская область, г. Воронеж

19 августа 2021 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгсеть», далее именуемое «Покупатель», в лице директора Акулина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Оптпоставка» далее именуемое «Поставщик», в лице коммерческого директора Володькина Евгения Александровича, действующего в соответствии с доверенностью №АА3351/19 от 11.01.2021 г. сроком действия до 31.12.2021 года, с другой стороны заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Приложении № 1 к Договору — «Спецификация товара» (далее — товар).

2. Комплектность и документы на товар

2.1. Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Договору («Спецификация товара»).

2.2. Передача некомплектного товара недопустима. В противном случае, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, если только Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления не доукомплектует товары либо не заменит их комплектными.

2.2.1. В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) и невыполнения условий п. 2.2. Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• доукомплектования товара в разумный срок;
• потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2.3. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

• товарную накладную (№ ТОРГ-12), которая составляется на каждую партию товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем);
• технический паспорт на каждый вида товара.

2.3.1. Накладная и другие документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно с товаром.

3. Качество товара и гарантийный срок

3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

3.2. Качество товара (автомобильных огнетушителей) должно соответствовать обязательным требованиям, установленным ГОСТу Р51057-2001 или НПБ 155-2002.

3.3. На автомобильные огнетушители устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

3.4. При получении товаров ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

3.5. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков товараю

При существенном недостатке товара (неустранимый недостаток, недостаток, которые не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно) Покупатель вправе по своему выбору:

• в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
• потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.

3.6. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования или хранение товара, в том числе по вине третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Общая цена товара составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. НДС (20%) включен в цену товара
Цена за огнетушитель автомобильный «Огнетуш» составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. за 20 штук, из расчета 3000 руб. за 1 штуку.

Цена за огнетушитель автомобильный «АвтоОгоньСтоп» составляет 90 000 (девяносто тысяч) руб. за 20 штук, из расчета 4500 руб. за 1 штуку.

4.2. Цена товара может быть изменена по соглашению сторон.

4.3. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 30% общей стоимости товара в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
Остальную часть цены товара (70% общей стоимости) Покупатель уплачивает в течение 5 рабочих дней после передачи ему товара.

Важен текст контракта, но этим не ограничивается письменная договоренность. Приложения также нужно согласовывать и проверять на риски. Ведь они считаются неотъемлемыми частями двустороннего соглашения.

Обычно приложение составляют, когда предстоит поставлять многочисленную и разнообразную продукцию со сложными характеристиками. Описывать всё это в тексте основанного документа нерационально. В бизнесе такое приложение принято называть спецификацией.

Вопрос:
Обязательна ли спецификация к договору в таких случаях?

Нет, строгой обязанности нет, но если не будет этого приложения, трудно будет исполнять условия сделки. Возможны случаи признания контракта незаключенным, а также возникают прочие спорные моменты. Поэтому приложения стремятся составить и согласовать таким же способом, как и основной документ. Четко установленного бланка спецификации нет. Но чаще всего указывают:

• Вводные данные, то есть реквизиты (номер, дата, ссылка, что это приложение к конкретному договору), называются стороны;
• Основное описание. Указываются официальное наименование продукции, её количество, качественные характеристики, соответствия ГОСТам, ТУ, наличие дополнительных компонентов, технических паспортов, сертификатов и т.п. Иногда описание делается в виде таблицы.
• Дополнительные данные. Иногда для удобства спецификация включает в себя данные о месте, сроках предоставления продукции, способе транспортировки, этапов оплаты и подобное. Так делать удобно, если в рамках одного соглашения осуществляется множество поставок на разных условиях.

Договор поставки компьютеров, оргтехники и комплектующих

Договор поставки можно составлять по обычному стандарту, уделяя особое внимание разделам о:

• цене и условия оплаты товара;
• требованиях к качеству товару;
• сведения о количестве, ассортименте и комплектности;
• способе поставки;
• сроках доставки;
• условиях приемки товара по договору поставки;
• ответственности;
• основаниях для одностороннего отказа и расторжения сделки;
• приложения.

В практике встречается, когда важные аспекты соглашения обозначают специальной латинской аббревиатурой (FCA, CIF, DAT, EXW, др.). Это комбинации обязанностей сторон между собой, которые предусмотрены международными торговыми стандартами. Подробно расшифровка содержится в правилах «Инкотермс 2010». Но практическое применение этих правил имеет смысл, когда речь идет о международных контрактах, так как в число обязательных действий включаются прохождение таможенных процедур.

Выгодность контракта для стороны-поставщика будет обеспечена, когда правильно продуманы некоторые вопросы.

Доставка. Условия доставки товара должны исключать непредвиденных расходов. Продавец точно должен знать, что от него требуется. К какому времени и куда нужно произвести завоз, кому придется производить разгрузку. Следует позаботиться, чтобы к моменту доставки были готовы товарно-сопроводительные документы (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, коносамент и пр.) и чтобы представитель покупателя был на месте с печатью. Дабы мог сразу после приемки документально подтвердить факт передачи продукции.

Если ничего не указывать о доставке, то по умолчанию товарно-материальные ценности доставляются по месту расположения покупателя.

Удобнее всего для продавца производить выдачу товара со своего склада, уведомив о готовности получателя. Это нужно указать в контракте.

Период оплаты. Продавец-поставщик заинтересован, чтобы максимальный срок оплаты товара был разумным, то есть как насколько можно коротким. В любом случае, этот период должен быть ясно прописан, исключая возможность покупателя недобросовестно оттягивать оплату. Поэтому в тексте должны быть четкими даты или периоды. Следует избегать абстрактных формулировок, вроде, «после исполнения обязанности по доставке», «после приемки товара на баланс» и т.п.

В то же время если период оплаты не указан вообще, то оплата должна быть произведена в день доставки груза, либо в течение 7 дней с момента требования.

Страхование. До передачи груза продавец-поставщик является его собственником и все риски ложатся на него. А ведь груз будет находиться на складе, погружаться, транспортироваться, выгружаться и тому подобное. Поэтому слишком много ситуаций, которые грозят повреждением или даже гибель продукции. Чтобы избежать возможных потерь груз лучше застраховать.

В идеале, чтобы расходы на страховку были за счет покупателя или хотя бы он частично компенсировал эти затраты. Поэтому суммы страховки можно включить в цену.

Прекращение отгрузки. Если груз будет передавать частями, а получатель не будет оплачивать предыдущие партии, то следует предусмотреть пункт, который позволить приостановить дальнейший отгруз до полного расчета. Подобное правило вкратце предусмотрено п. 5 ст. 486 Гражданского кодекса. Поэтому, желательно подробнее расписать.

Залог товара. Это тоже подстраховка. Смысл в том, что, переданная продукция до полного расчета остается в залоге у продавца. Залог устанавливается автоматически, когда есть рассрочка оплаты (п. 5 ст. 488 Кодекса). Если окажется, что покупатель не в силах найти деньги, можно изъять продукцию. При этом нужно указывать в тексте, что обращение на залог может производиться во внесудебном порядке. Это также спасет, если на покупателя есть исполнительные производства у пристава. Тогда товар не изымут, как свободный от прав третьих лиц. Продавец будет иметь первоочередное право получения денег от реализации заложенного товара с торгов.

У приобретателя продукции свои положения в соглашении, требующие проработки.

Возвращение груза. Условия возврата товара должны быть при любых проблемах с грузом: будь-то ненадлежащее качества, будь-то недостающее количество, некомплектность. Следует уточнить, что возврат производится по требованию покупателя силами продавца и за его счет. Также если был заявлен возврат и не осуществлен в течение определенного срока, то покупатель освобождается от ответственности за его сохранность, либо ему полагаются денежные суммы за хранение такого груза.

Предпочтительная оплата. В особенности если имеете дело с новым партнером, то за продукцию следует предусмотреть оплату по факту, а еще лучше с рассрочкой. В любом случае стараться избежать предоплаты или авансов.

Переход права собственности может происходить в разные моменты в зависимости от договоренности. Например, с момента извещения о готовности к отгрузке или при передаче технической документации или в момент получения товара и т.д.

Самый лучший вариант, когда будет такая формулировка: «Переход право собственности на товар к покупателю производится после успешной приемки товара с получением технической документации и товарно-сопроводительных документов. С указанного момента риск случайной гибели и повреждения несет новый собственник».

Тара и упаковка. Она обеспечивает максимальную сохранность груза, в том числе от невидимых дефектов. В этой связи от продавца следует требовать тарно-упаковочный материал не хуже чем сам груз.

Гарантия качества. Законом предусмотрены определенные гарантии по умолчанию (ст. 470 ГК), но лучше посветить в тексте контракта этому собственный раздел. Где предусмотреть максимально продолжительный срок гарантии (более 2 лет на непродовольственную продукцию, на продукты питания не менее срока годности), сроки реагирования продавца на жалобу, ответственность за бездействие и перечень полномочий получателя продукции. В том числе:

• отказ от продукции с возмещением убытков;
• бесплатный ремонт;
• устранение за свой счет с перевыставлением расходов на продавца;
• замена на новый товар;
• уменьшение стоимости.

Детализация стоимости. Если возникнет спор, нужно знать из чего складывается стоимость, то есть цена за сам груз, стоимость транспортировки, хранения, страхования и пр. Это позволяет правильно требовать исполнения тех или иных обязанностей поставщика, взыскивать соответствующие суммы.

Следует также четко раскрыть вопрос с НДС. Его выделение необходимо для дальнейшего вычета покупателем. Поэтому цена указывается с припиской «в том числе НДС» или «продавец является плательщиком УСН и НДС не учитывается».

Согласие на крупную сделку. Если контракт на большую сумму от продавца нужно получить протокол собрания участников организации об одобрении сделки, либо справку что сделка не является крупной для продавца. Такие документы не нужны, если поставщик занимается поставкой на профессиональной основе, то есть для него это обычная повседневная сделка.

Скачать документ

4. Договор на поставки шин и колесных дисков:

Скачать документ

5. Договор на шиномонтаж :

Договор на поставку комплектующих изделий (лот № 3)

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение № к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение № к настоящему Договору). Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении № к настоящему Договору. Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением № к настоящему Договору.

1.2. Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №).

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №) со склада Продавца в г. .

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

2. Срок поставки изделий: 2013 год.

ПродавецЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

Договор поставки возлагает на поставщика обязанности:

• передать товар надлежащего качества покупателю;
• гарантировать, что товар свободен от прав третьих лиц требовать что-либо;
• передать вместе с товаром все принадлежности, упаковав соответствующим образом и предоставить все необходимые документы;
• передавать товар в указанные в договоре сроки и поставлять париями, сформированными строго по договору.

Каждая из этих обязанностей создаёт условия для возникновения встречного права покупателя:

• отказаться от выполнения своей части условий договора или полностью от всей сделки;
• требовать возместить убытки, связанные с нарушением поставщиком своих обязательств;
• отказаться от принятия части товара;
• требовать замены того товара, который не соответствует спецификациям;
• требовать поставки в следующем периоде того, что не было поставлено в текущем.

Покупатель обязан:

• принять товар;
• произвести оплату;
• в письменной форме поставить поставщика в известность обо всех претензиях, если они возникнут.

Обязанности покупателя порождают у поставщика право:

• требовать принять товар и произвести его оплату;
• требовать уплаты неустойки и возмещения убытков;
• приостановить отгрузку товара, если оплата не поступает по договору;
• требовать вернуть товар, если он был передан в кредит, но оплата так и не поступила.

Именно так и реализуются встречные обязательства. Возникновение у одной стороны обязательств порождает право другой стороны сделки требовать того, чтобы они исполнялись в соответствии с условиями договора и предписаниями законодательства. К примеру, требовать уплату неустойки поставщик может по договору или закону, если покупатель совершает какие-то действия, которые создают для того основания, а неустойка вытекает из долговых обязательств покупателя. Поэтому в договоре будет уместным текст о том, что в случае нарушением покупателем срока оплаты партии поставщик вправе предъявить покупателю требование об уплате неустойки. После чего идут параметры неустойки в виде процентов от не уплаченной по срокам договора суммы за каждый день просрочки.

Любые подобные выплаты не следует рассматривать в качестве источника дохода. Основная задача штрафов, пени и неустойки — стимулировать стороны соблюдать условия договора. Если общие требования одной стороны к другой будут немотивированно высокими, то она имеет возможность обратиться с исковым заявлением в суд и добиться уменьшения своих издержек. Обычно в таком случае ориентируются на традиции рынка, существующие в каком-то конкретном регионе.

Обязанности и права сторон вытекают из договора и соответствующих нормативных актов. В самом договоре это выражается в наличие разделов о цене товара и порядке расчетов, качестве товара, условиях поставки.

Законодательство довольно подробно рассматривает процесс организации поставок. К примеру, ст. 507 ГК РФ устанавливает правила для регулирования разногласий, а ст. 508 ГК РФ определяет правила отношения к срокам. В договорах этого типа они приобретают особую актуальность. К примеру, если одной из сторон сделки является владелец магазина, который заключил договор поставки товаров, подразумевающий доставку их каждую неделю, но получила товар сразу за два месяца, то возникнет довольно проблематичная ситуация. Возникнет вопрос о том, как и где хранить такое большое количество товара. Склад магазина для этого не предназначен. Покупатель может не принять товар, который доставлен ему раньше, чем положено по графику, и это станет целиком проблемой поставщика. Если же он его примет, то в счёт отгрузки по следующим периодам и только тогда, когда считает это возможным.

ЗВОНИТЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ +7 (343) 383-59-64

Чем мы можем Вам помочь?

Договор поставки товара — образец и советы по заключению

Невзирая на то, что каждый ДПТ в большинстве своем является документом с индивидуальным перечислением условий, типовой договор может пригодиться и стать серьезным подспорьем при заполнении соглашения. Просмотр шаблонов и различных образцов может оказать хорошую помощь в выборе наиболее подходящего документа, который устраивает обе стороны.

Выбрав наиболее подходящий образец ДПТ, допускается включить в составляемый документ дополнительные условия о:

• Передаче права собственности на поставленную продукцию.
• Последствиях, при доставке некачественной продукции или некомплектного груза.
• Правилах транспортировки и отгрузки.
• Порядке возврата тары.
• Разрешении спорных вопросов и т.д.

Поскольку существует множество типов и видов оборудования, их просто невозможно учесть в одном законе. Для этой цели разрабатываются специализированные нормативы, и они обязаны соответствовать базовым правилам четвертого раздела ГК РФ об отдельных видах обязательств. Как правило, во всех типах соглашений такого рода, имеется собственный предмет договора. И в этом смысле, отношения контрагентов (сторон договора) по поставке конкретного следует обозначать в качестве его предмета. Но, предмет соглашения хоть и первейший пункт, но далеко не единственный и уж тем более не является ни одним из условий.

Прежде, следует согласовать вопросы, касающееся самого предмета, то есть, точно определить количество и название имеющегося или впоследствии произведенного оборудования, предназначенное для поставки одной из сторон соглашения.

Непосредственно к существенным условиям договора поставки относят:

• Обязанность по передаче оборудования
• Срок выполнения обязательств
• Момент исполнения поставщиком оборудования своих обязательств
• Риск непреднамеренной порчи оборудования и обязательства по нему
• Ассортимент, количество и качество оборудования
• Последствия нарушений обязательств
• Гарантийные обязательства на оборудование
• Стоимость услуг

Важно отметить некоторые из перечисленных условий, в которых желательно прямо указать об одновременной передаче сопутствующих оборудованию предметов и принадлежностей. К примеру, таковым могут быть: техпаспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты качества и т.д.

Подобная сделка заключается только между юридическими лицами или ИП. Если в договорных отношениях участвует физическое лицо, то положения гл. 30 ГК РФ неприменимы. В подобной ситуации стороны обязаны исходить из норм Закона о защите прав потребителей, так как цель приобретения товара — для удовлетворения собственных семейных, личных нужд и прочее.

Поставщиком может быть только субъект предпринимательской деятельности. Поставщик вправе продавать любой товар своего производства (продукты, игрушки, мебель и другие). В зависимости от вида и категории товара, при разрешении споров будут использоваться дополнительные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ. Покупатель вправе использовать приобретенную продукцию тоже только в предпринимательских целях.

Гражданский кодекс РФ включает в себя различные виды поставок: для государственных или муниципальных нужд (составляется контракт на поставку товара), оптовая, розничная.

Положения ст. 506 ГК РФ не содержат обязательного требования к форме договора поставки: заключение сделки желательно проводить в письменной форме. В случае возникновения разногласий между сторонами без документа об условиях, наименовании товара и прочего доказать свою правоту в судебном процессе тяжело. В целях предотвращения проблем рекомендуем заключить сделку в письменном виде. Спецификацию к договору на поставку продукции необходимо составлять в письменном виде.

Когда сторонами предусмотрена доставка отдельными партиями в течение срока действия договора и сроки доставки отдельных партий (периоды поставки) не определены, то продукция должна передаваться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательств или обычаев делового оборота (ст. 506 ГК РФ).

Иногда сторонами устанавливается и утверждается график (декадный, суточный, почасовой и т. д.).

Таким образом, сторонам выгоднее заключить сделку в письменном виде, в котором будут обозначены общие условия. Отдельные положения (отдельный перечень партий и т. д.) согласовываются путем заключения дополнительных соглашений с использованием средств факсимильной связи, электронного документооборота. В таком случае риски отсутствия доказательственной базы будут сведены к нулю.

Похожие записи:

• Как внести изменения в градостроительный план земельного
• Как оформить дом в собственность построенный на своей земле в 2021 году
• Что входит в лечение зубов по полису